Laboratoire de haute activité

Les laboratoires de haute activité (LHA) constituent l’INB n°49 du centre CEA de Saclay. Mis en exploitation en 1954, ces laboratoires ont abrité des activités mettant en œuvre des radioéléments dans des cellules blindées.

Utilisation des substances radioactives - CEA

Installation contrôlée par

la division d'Orléans

Le laboratoire de haute activité (LHA) comporte plusieurs laboratoires qui étaient destinés à la réalisation de travaux de recherche ou de production de différents radionucléides. Il constitue l’INB 49. À l’issue des travaux de démantèlement et d’assainissement, autorisés par décret du 18 septembre 2008, seuls deux laboratoires, en exploitation aujourd’hui, devraient subsister à terme sous le régime ICPE. Ces deux laboratoires sont le laboratoire de caractérisation chimique et radiologique d’effluents et de déchets et l’installation de conditionnement et d’entreposage pour la reprise des sources sans emploi.

Appréciations 2019

Malgré l’avancement des opérations d’assainissement et de démantèlement, les retards accumulés n’ont pas permis au CEA de respecter l’échéance du 21 septembre 2018 fixée par le décret autorisant le démantèlement du LHA. La découverte, en 2017, de pollution dans certaines « cours intercellules » l’a également conduit à faire évoluer les opérations à réaliser. Des investigations sur l’état radiologique des sols ont été menées au cours de l’année 2019, avec des résultats attendus en 2020. Un dossier de modification du décret de démantèlement doit être déposé par l’exploitant. Il devra notamment intégrer la justification du délai nécessaire pour achever les opérations de démantèlement autorisées par le décret du 18 septembre 2008. Sa transmission est prévue pour mi-2021. L’ASN sera attentive à l’avancement des études prévues en amont de ce dépôt.

Par ailleurs, l’année 2019 a été marquée par l’arrêt d’une grande partie des opérations de démantèlement et d’assainissement, la mise en sécurité et le repli des chantiers, en lien avec la stratégie de démantèlement et de gestion des déchets du CEA examinée par l’ASN (voir chapitre 13).

L’ASN considère que le niveau de sûreté de l’INB 49 en démantèlement est satisfaisant. Les inspections de l’installation ont permis de confirmer la mise en place des mesures correctives à la suite des événements significatifs liés au risque d’incendie survenus en 2018. Elles ont également permis de s’assurer de la bonne implication de l’exploitant dans le management de la sûreté, notamment au niveau du suivi des chantiers. De plus, les dispositions prises par le CEA en matière de maîtrise des nuisances sont apparues satisfaisantes.

Cependant, le suivi des substances dangereuses présentes dans l’installation doit être amélioré. Par ailleurs, une vigilance est à apporter concernant la bonne caractérisation des écarts et le suivi des fiches d’amélioration continue.

Date de la dernière mise à jour : 29/05/2020